AVISO DE LICITAÇÃO (6 visual.)

Identificador desta licitação: DOU-9dbc116d309fb1b712fe

Data de abertura: 28/07/2026 00:00

Orgão: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO E EMPREENDIMENTOS

Valor: R$ 12.987.654,00

Governo do Estado. Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO E EMPREENDIMENTOS. AVISO DE LICITAÇÃO Concorrência Eletrônica Nº 94/2026 - DLO/AGESUL A AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL comunica aos interessados que, através do Agente de Contratação, designado pela Portaria "P" AGESUL nº 177, de 14 de agosto de 2024, devidamente autorizado pelo Autoridade Competente, nos termos da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021 e demais alterações, que realizará a licitação abaixo discriminada: OBJETO: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO BAIRRO JARDIM IVONE, NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ/MS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 79.005.803-2026 VALOR ESTIMADO: R$ 12.987.653,96 (DOZE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO. MODO DE DISPUTA: ABERTO REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. ABERTURA: 28 DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS, ÀS 08:30 H. (HORÁRIO LOCAL) ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.agesul.ms.gov.br/. O EDITAL E SEUS ANEXOS ESTÃO DISPONIVEIS NOS SITES: https://www.agesul.ms.gov.br/ e https://www.gov.br/pncp/pt-br AVISO DE LICITAÇÃO Concorrência Eletrônica Nº 95/2026 - DLO/AGESUL A AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL comunica aos interessados que, através do Agente de Contratação, designado pela Portaria "P" AGESUL nº 177, de 14 de agosto de 2024, devidamente autorizado pelo Autoridade Competente, nos termos da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021 e demais alterações, que realizará a licitação abaixo discriminada: OBJETO: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA JOAQUIM BERNARDES DOS SANTOS (PARTE), NO MUNICÍPIO DE IVINHEMA/MS, CR MDR 914.174/2021 - OPERAÇÃO 1.075.678-38/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 79.002.943-2026 VALOR ESTIMADO: R$ 1.323.023,16 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, VINTE E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO. MODO DE DISPUTA: ABERTO REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. ABERTURA: 28 DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS, ÀS 09:30 H. (HORÁRIO LOCAL) ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.agesul.ms.gov.br/. O EDITAL E SEUS ANEXOS ESTÃO DISPONIVEIS NOS SITES: https://www.agesul.ms.gov.br/ e https://www.gov.br/pncp/pt-br Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

CONCORRÊNCIA 03/2026 (24 visual.)

Identificador desta licitação: CBR-46691

Data de abertura: 28/07/2026 09:00

Orgão: Prefeitura Municipal de Ponta Porã - MS

Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação da Sala 03 da Subprefeitura do Distrito de Nova Itamarati, no Município de Ponta Porã/MS, destinada à instalação e funcionamento de equipamento de radiodiagnóstico por raios-X, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, blindagem radiológica, instalações, acabamentos, testes, laudos e demais insumos necessários, conforme projeto, memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memória de cálculo e demais documentos técnicos que instruem o processo.

CONCORRÊNCIA 04/2026 (12 visual.)

Identificador desta licitação: CBR-46939

Abertura: 04/09/2026 09:00

Orgão: Prefeitura Municipal de Ponta Porã - MS

Contratação semi-integrada de empresa especializada para elaboração de projetos executivos e execução de obra civil da Unidade de Triagem de Resíduos – UTR, na área da CTR, zona rural do Município de Ponta Porã/MS, conforme Termo de Referência, Projeto Básico e anexos, vinculada ao Termo de Compromisso n.º 973965/2024/MCIDADES/CAIXA – Novo PAC