AVISO DE LICITAÇÃO

Identificador desta licitação: DOU-4e12a425d6d63f8cdc72

Modalidade: Sem modalidade definida

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Abertura: 15/06/2026 08:00

Objeto: Contratação de empresa para execução em empreitada por preço global de Terraplanagem, Drenagem Pluvial, Pavimentação em Peças Pré-Moldadas de Concreto (PAVs), sinalização Horizontal e Vertical, da Travessa Marcos Rufino da Silva, no município de Capela de Santana/RS.

Observações: O processo licitatório inclui o Projeto Técnico de Engenharia (Memoriais Descritivos, Planilhas de Orçamentos, Cronogramas e Plantas das Obras) como parte integrante e indissociável, independentemente de transcrição. A abertura da licitação ocorrerá no dia 15/06/2026 às 08h e as informações podem ser obtidas pelo telefone 51 3698-1155, no site www.capeladesantana.rs.gov.br ou pelo e-mail compras@capeladesantana.rs.gov.br.

Visitar site original para mais detalhes: https://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-709367463