AVISO DE LICITAÇÃO

Identificador desta licitação: DOU-c77c06b2595089969acf

Modalidade: Sem modalidade definida

Órgão: Prefeitura Municipal de Sena Madureira

Abertura: 06/11/2026 10:15

Objeto: Prefeituras. Estado do Acre. Prefeitura Municipal de Sena Madureira. AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026 O Município de Sena Madureira-AC, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que fará realizar, a ABERTURA da CONCORRÊNCIA na forma ELETRÔNICA - Empreitada por Preço Global - Menor preço. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução da obra de ampliação da Escola Municipal Walfredo Guedes Monteiro, mediante a construção de 05 (cinco) salas de aula e 02 (dois) banheiros, no Município de Sena Madureira/AC, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários à completa execução do objeto, conforme projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos elaborados pela Administração Municipal [Fonte: Alerta Licitação]

Observações: Retirada do Edital: a partir do dia 19/10/2026, no edifício sede da Comissão Permanente de Licitação das 07h às 12h e das 14h às 17h ou através do e-mail: licitacaosenamadureira@gmail.com, no endereço eletrônico: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu (site do Tribunal de Contas do Estado do Acre - TCE/AC - LICON) e no site da Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC: https://www.senamadureira.ac.gov.br/licitacoes. ABERTURA: 06/11/2026 às 10h15min (horário de Brasília) LOCAL: compras.gov.br Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada

Visitar site original para mais detalhes: https://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-739107942